在施工合同履行過(guò)程中,應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定加強(qiáng)工程簽證工作,往來(lái)函件應(yīng)在原件上簽收,以此作為日后提出索賠及結(jié)算的依據(jù)。
在工程簽證工作中應(yīng)注意以下幾方面的問(wèn)題:
1、凡是發(fā)生工程設(shè)計(jì)變更,均必須由發(fā)包人書(shū)面告知承包人,方可組織實(shí)施。
如果設(shè)計(jì)變更超過(guò)原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模時(shí),發(fā)包人應(yīng)報(bào)政府規(guī)劃管理部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)重新審查批準(zhǔn),并由原設(shè)計(jì)單位提供變更的相應(yīng)圖紙和說(shuō)明,隨后由發(fā)包人或者監(jiān)理單位向承包人發(fā)出書(shū)面設(shè)計(jì)變更通知單,承包人方可組織實(shí)施。
2、承包人必須按照施工合同約定的時(shí)間,向發(fā)包人或監(jiān)理單位提交已完工程量的報(bào)告并要求其簽收。
在工程施工過(guò)程中,承包人須按照施工合同約定的時(shí)間,及時(shí)向發(fā)包人或監(jiān)理單位提交已完工程量的報(bào)告,若發(fā)包人或監(jiān)理單位未按期審核及支付工程進(jìn)度款,導(dǎo)致施工無(wú)法進(jìn)行,則承包人可以停止施工,并由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任。在因發(fā)包人原因造成停工時(shí),承包人一定要在合同約定的時(shí)間內(nèi)向發(fā)包人書(shū)面發(fā)函并說(shuō)明停工理由。
3、所有工期順延均必須由承包人向發(fā)包人書(shū)面提出具體要求順延的天數(shù)。
承包人必須按照合同約定與發(fā)包人履行相關(guān)手續(xù),明確提出順延的天數(shù)工期才能順延。在現(xiàn)實(shí)中,不少承包人確實(shí)曾經(jīng)針對(duì)設(shè)計(jì)變更、甲供材不及時(shí)、甲方支付工程進(jìn)度款不到位等情形向發(fā)包人或者監(jiān)理單位提出了工期順延的請(qǐng)求,但是并沒(méi)有明確提出順延的天數(shù),這往往導(dǎo)致日后在訴訟過(guò)程中法院認(rèn)定工期不應(yīng)當(dāng)順延而判罰承包人承擔(dān)高額逾期竣工違約金,致使承包人付出了沉重的經(jīng)濟(jì)代價(jià)。
4、發(fā)生合同價(jià)款調(diào)整的情形應(yīng)由承包人及時(shí)向發(fā)包人發(fā)函。
如果承包人沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將調(diào)整原因、金額書(shū)面通知發(fā)包人,則發(fā)包人有權(quán)進(jìn)行調(diào)整也有權(quán)不進(jìn)行調(diào)整。這就要求承包人應(yīng)在合同價(jià)款調(diào)整情形發(fā)生后及時(shí)向發(fā)包人書(shū)面提出明確的調(diào)整金額,以免日后出現(xiàn)發(fā)包人不予認(rèn)可的情形。
版權(quán)所有:吉林建工集團(tuán)有限公司 地址:吉林省長(zhǎng)春市寬城區(qū)慶豐路1333號(hào) 網(wǎng)站ICP:吉ICP備20000219號(hào)-1吉公網(wǎng)安備22010302000457號(hào)